篇一:临时工程建设施工合同范本
硅PU聚氨酯球场
施
工
合
同
硅PU聚氨酯球场施工合同
发包方(以下简称甲方): 江苏骏德工程建设有限公司电话:
承包方(以下简称乙方): 江苏天福装饰工程有限公司 电话:13705113111
依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、行政法规的要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商就劳务分包事项订立本合同,以资双方共同遵守。
1、 工程概况
工程项目: 盐城市大丰区高新实验初级中学建设项目——附属市政景观工程 分包工程名称:硅PU聚氨酯球场
分包范围:
主要施工内容包括:
2、 劳务分包方式
2.1实行总价承包方式。合同总价¥ 元(大写: 元整)付款账号:
2.2合同总价除包含管理费和利润外,还包括乙方为完成协议规定(按附件一图纸要求施工)的全部工作内容所必需投入的人工费、材料费、机械使用费、员工的劳保、节假日加班、夜班赶工补贴等费用以及现场试验配合费用,以及施工中的安全文明施工措施费用和施工中明示或暗示将发生的所有费用。
2.3双方签订协议后,合同履行中总价一次包干,在协议执行期内,任何一方不得以任何理由调整总价。
2.4乙方须按施工需要投入施工所需的施工机械设备及料具, 乙方已充分了解和认可本合同约定的价款已包括该施工机械设备及料具的调遣、使用、折旧、维修等所有机具费用。
2.5当地环境、气候、材料供应、变更设计及其它原因引起停工时,乙方应根据现场实际情况统筹安排施工,其人员窝工及机械闲置等费用由乙方承担。
2.6施工中因工程质量、安全、进度需要,甲方需要调整工程量,乙方同意无条件服从。
3、 安全要求
3.1要求
1)乙方应建立完善的安全生产管理制度,严格执行各种安全生产规章制度和操作规程,接受甲方相关人员的监督检查,采取必要的安全防范措施,安排专职安全防护员现场指挥。
2)乙方已充分了解和认可本合同约定的合同价款已包括该工程所应投入的劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用。具备劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用投入。
3) 乙方需加强自身队伍人员的安全意识,凡从事特殊工种作业的人员必须持证上岗。
4)乙方承诺:不论任何原因引起的的各种安全事故,均由乙方自理,并承担一切责任和由此产生的全部费用,同时接受地方政府、业主及甲方对乙方进行的安全处罚。甲方不承担任何责任和经济补偿。
4、 质量要求
4.1要求
1)乙方在施工过程中接受甲方的质量监督检查,检查中提出的问题乙方必须认真改进,对检查中发现的不合格部位,乙方应立即进行整改,若需返工处理,由此而造成的经济损失由乙方承担。为确保工程质量达到甲方的要求,甲方不定期的对乙方的施工进行检查,若发现不按规定施工,甲方视情节轻重进行处罚并限期改正。乙方接到甲方限期整改通知书拒不改正,甲方有权命令乙方限期退场,按乙方违约终止合同处理。
2)为确保工程的质量,本合同采用质量保证金制度,质量保证金总额为工程总价的5%。在计量过程中,按计量总价扣除5%的费用,此费用作为本工程的质量保证金。
3)本工程的缺陷责任期为一年,以甲方全部开始使用起算日期为准。在缺陷责任期内如工程出现质量瑕疵时,由乙方负责整修, 乙方应在收到修补通知之日起七日内派人修理,直至整修合格。如乙方不进行整修或者甲方无法通知乙方时,预扣的质量保证金用作修理费用,不足部分乙方仍要承担责任。缺陷责任期满后,其剩余的质保金由甲方在一个月内无息退还乙方。
4.2工程验收:
本合同工程完工后,乙方提交书面验收通知,甲方应于接到验收通知之日起,三日内组织验收,并出具书面验收合格证明。如甲方收到乙方验收书面通知五天未组织验收,则视为甲方验收合格。未经验收,甲方提前使用或擅自动用,已竣工工程视为工程验收合格。如甲方第一次验收不合格,应于三日内提出书面整改意见,属不合格部分由乙方免费返工。属于乙方责任的工程质量问题,由乙方无偿修理。经查证与乙方无关的或甲方在使用过程中损坏的,不在此限,由甲方负责。
5、 文明施工及环保要求
5.1目标
乙方承诺按建设单位和甲方要求,建成文明标准工地。
5.2要求
1) 乙方承诺加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
2) 乙方承诺按甲方的统一规划堆放材料、机具,按业主及甲方标准化工地要求设置标牌,标牌由甲方统一制作,费用由乙方承担,由甲方财务直接在乙方的验工款中直接扣除。
3)施工期间,施工现场必须做到整洁、整齐。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工,乙方除接受甲方的罚款外,甲方将在每月的计价款中扣留工序总价2%的文明施工费,直至整改完退还。
4)乙方应对所属人员进行文明施工教育,所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定,维护甲方良好的社会信誉,在施工过程中必须佩带上岗证牌,戴好安全帽,禁止穿拖鞋、酒后上班,杜绝一切不文明现象发生,如发现违章者,甲方将给予违章者50~2000元/次的罚款。
6、 进度指标及要求
6.1指标
本合同计划开工日期为 年月日,全部竣工日期为年月 日,竣工日期每推迟一天按合同总价的10%进行违约处罚。若进场5天内进度缓慢不能满足甲方工期要求,则乙方自动退场,甲方不承担任何经济责任。
7、 材料
7.1 材料采购及供应
乙方自行采购,所有材料必须符合国家及建设单位的相关要求,并具备材质检验报告和质量证明书(大堆料必须是料场出来的大堆料)。甲方将不定期对材料进行抽检,如抽检不合格,该批材料必须按照甲方要求和时间清理出工地现场,利用该批材料施工的项目乙方承诺自费返工,并承担由此而造成的一切损失。乙方自行采购的材料费用已包含在合同总价中。
7.2 水电费用
工程所需的水电费用由甲方承担。
8、机械
8.1.机械配置
1)机具由乙方自带,生产生活用电由乙方自行承担。乙方自带设备费用已包含在合同总价中。
9、计价结算
9.1计价原则及支付方式。
本工程实行总价承包,合同签订生效之日预付合同总价10%预付款,工程完工并验收合格后支付剩余合同价款,质保金按4.1条第三点执行。
所有费用通过银行转账,甲方不支付现金。
10、争议解决
合同履约过程中发生争议,双方应本着公平、合理的原则,协商解决,协商不成的,双方同意向大丰仲裁委员会提请仲裁。
11、 合同生效与终止
本合同签认生效程序依次为:乙方法定代表人或委托代理人签字、乙方加盖公章、甲方项目经理签字、甲方加项目合同专用章或者本项目公章后生效。工程施工完成,双方办理最终结算后合同关系即告终止。
12、 其他事项
1、本合同未尽事宜,甲乙双方另行协议,书面确认,作为本合同的补充,并与本合同具有同等的法律效力。
2、本合同正本肆份,甲方叁份,乙方壹份。
甲方:乙方:
负责人:负责人:
签定日期: 年月日 日期: 年月日
篇二:建筑工程施工协议书[1]
建筑工程施工协议书
发包方:巢湖市我爱我家房地产置业有限责任公司 (以下简称甲方)
施工方:(以下简称乙方)
甲方将本工程承包给乙方完成本协议书所规定的工作内容。经双
方协商,订立本协议如下。
一、 工程名称:爱家大厦
二、 工程地点:苏湾镇原交通管理站
三、 工程建筑面积:按照图纸作为依据计算建筑面积。
四、 承包内容:基础、主体、屋面等工程所有以清包工方式,(即
包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工)。
五、 承包方式:包工不包料。
六、 工程质量等级:本工程为合格工程。验收依据按国家现行建筑
工程施工质量验收规范。
七、 承包价格:本工程按建筑面积约㎡。按每平方 元
计算。
八、 付款方式:日常支付生活费,待工程竣工后,经甲方验收合格
后支付95%工程款,(余下扣留5%质保金),保修期满全部付清。
九、工期:总日历工期为
十、质量和安全
1、乙方在本工程项目中,应严格按照国家的法律法规、建设部
相关施工规范,强制性执行标准及其它有关规定进行施工,并接受甲
方现场管理人员的监督,严格按照施工图纸,验收规范,保质、保量、
按期、安全、文明完成本工程。工程质量必须达到合格等级标准以上,做到一次性验收通过,否则由乙方负责返工,一切经济损失及法律责任均由乙方负责。
2、乙方施工应严格遵守安全生产操作规程,佩戴安全帽,如发现无佩戴安全帽罚款一百元,二次将驱逐工地。杜绝安全质量事故发生。如乙方施工中发生一切安全质量事故,造成人身伤亡,均由乙方自行负责,甲方概不承担责任。
十一、双方责任
甲方:
1、按乙方提出的材料计划、使用前保证提供所需建筑材料。
2、提供施工所需的水、电及场所。
乙方:
1、严格按照《建筑工程质量验收标准》要求施工。
2、做到安全生产,文明施工
3、合理利用材料,做到物尽其用,杜绝浪费。
4、已完成工程未交付前负责做好保护工作。
5、保证现场清洁卫生。
十二、违约责任
1、乙方施工中若造成较大质量问题,均有乙方负责。
2、乙方若无正当理由无故停工,甲方有权立即终止向乙方支付任何费用。如乙方无故停工7天,甲方有权解除合同,另请施工单位,所造成的损失均由乙方承担。
十三、质量保修期:质量保修期为半年,在竣工验收合格之日起计算,在保修期期间如发生质量问题乙方应无条件进行维修。质量保修金扣除工程费用总额的5%,在保修期期满后全部支付。
十三、其他
1、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2、本协议双方签字后生效,待工资结清后本协议自行无效。
甲方: 乙方:
联系电话:联系电话:
身份证号码: 身份证号码:
年 月
日
篇三:湖北省建设工程施工合同范本
工程编号:
合同编号:
湖北省建设工程施工合同
工程名称:
工程地点:
发 包 人:
承 包 人:
施工合同
发包人:(全称)
承包人:(全称)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及
其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工有关事项协
商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程规模:
二、工程承包范围
包工包料 (合同签订时注明具体施工内容)
三、合同工期
开工日期:2014 年 月 日 竣工日期:2014年 月 日合同工期总日历天数: 天。
四、工程质量、安全文明施工
4.1 质量目标
工程质量标准: 合格合同质量的奖罚:无工程质量事故,因承包人原因造成的工程质量达不到质量标准的,承包人
承担相应责任。
4.2 安全防护和文明施工
4.2.1人承担相应责任。
4.2.2承包人承担相应责任。
五、合同价款及工程款支付
5.1合同价款与调整
5.1.1 合同价格调整方式
采用固定总价合同,包干价为:
?采用固定单价合同:
合同价为:
合同风险范围如下:
□ 确定合同价款的其它方式
合同价款的计算方式和范围: 。
5.2工程价款支付
5.2.1 发包人向承包人支付工程(本文来自:Www.dXF5.com 东星资源 网:工程建设施工合同范本)预付款的具体时间和金额:
5.2.2 双方约定工程进度款支付的具体时间和金额:
5.3 竣工结算与结算款
5.3.1 结算的程序和时限:
双方关于结算时间、程序的其它约定:工程开工前,甲方付款至工程款的90%,工程进度达到
方支付全款。
5.3.2 约定结算特殊要求:
六、发包人工作
发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,履行
本合同所约定的全部义务。负责提供具备施工条件的施工场地及施工所需的水、电、电讯线器、施
工便道、工程地质情况及地下管线资料、水准点与坐标控制点资料,负责协调施工配合问题(若因
甲方工程相关协调不利,导致乙方发生的损失由甲方承担)、甲方应足额支付乙方工程款、乙方施工
完毕后成品保护由甲方负责。
七、承包人工作
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工,履行本合同所约定的全部义务。
(1)加强现场文明施工管理,施工过程中不得影响环境卫生。
(2)负责本合同范围内工程技术工作,并接受甲方监督和检查。
(3)按时,保质完成本工程,不得损坏已完产品。
(4)由基础问题造成路面缺陷问题,乙方概不负责。
(5)当甲方要求增加工程量时,乙方应尽量满足甲方要求,但视其工程量收取相应费用。
八、联络方式
本通讯地址为双方约定的通讯地址,在合同履行过程中,一方向另一方发出文件或资料,自发出之日起7日,推定对方收到文件或资料。
发 包 人:通讯地址:发包人代表:
联系电话: 邮政编码:
传 真:电子邮箱:开户银行:账 号:承 包 人:
通讯地址:承包人代表:
联系电话:邮政编码:
传 真:电子邮箱: 开户银行: 账 号:
九、合同争议
9.1 双方同意争议解决方式:
向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、合同份数
10.1 合同的份数:,其中发包人
十一、补充条款
本合同中未涉及的条款按湖北省建设工程施工合同中通用条款规定执行
十二、合同生效
本合同订立时间:年 月 日
本合同订立地点:双方约定本合同自 签字盖章生效。
发包人:(公章): 承包人:(公章):
法定代表人:法定代表人:
合同签订地点: