篇一：2015年江苏省建设工程造价员考试(安装)
二○一五年江苏省建设工程造价员考试
安装造价案例分析试卷试题本
（注意：请在答卷本上答题）
本卷为案例分析题，电气初级做一、二、四题，给排水初级做一、三、五题，总分为100分。中、高级做一、二、五、六或一、三、四、六题，总分为120分。要求分析合理，结论正确。
一、单项选择题（本题满分40分，每题2分），电气初级做1-20小题，给排水初级做11-30
题，安装中、高级考生做6-25题。
请根据考试大纲的要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）的有关规定，对下列选择题做出正确的选择项。每题的备选答案中，只有1个最符合题意，请将答案填入表中。
1．根据《电气设备安装工程计价定额》，以下描述不正确的是（ ）
A．电动机调试定额的每一个系统，是按一台电动机考虑的，如果其中一个控制回路有
两台及两台以上电动机时，每增加一台按定额增加20%；
B．避雷针的安装、半导体少长针消雷装置安装均已考虑了高空作业的因素，即不得再
计算超高费；
C．屏上辅助设备安装，包括标签框、光字牌、信号灯、附加电阻、连接片、屏上开孔
工作；
D．控制设备安装，除限位开关及水位电气信号装置外，其它均未包括支架制作安装。
2．下面有关定额使用的问题说法不正确的是（ ）
A．在带电运行的电缆沟内敷设电缆，可以执行安装与生产同时进行降效增加费用；
B．装饰灯具定额中金属软管含量是按1m综合考虑的，如实际用量超过或少于定额含
量，一律不作调整；
C．半硬质塑料管明敷定额可执行刚性阻燃塑料管明敷定额；
D．吊扇预留吊钩执行吊扇安装定额，但其人工和机械乘以0.3系数，其余不变。
3．《通用安装工程工程量计算规范》中，有关工作内容说法正确的是（ ）
A．电力电缆清单中包括防火堵洞的工作内容
B．避雷引下线清单中包括断接卡子的工作内容
C．配电箱清单中包括电缆头的工作内容
D．电缆桥架清单中包括桥架支架的工作内容
4．根据《电气设备安装工程计价定额》，以下哪项工作套用接地跨接线定额（ ）
A．工业管道法兰盘接地
C．避雷网与柱主筋焊接B．铝合金窗接地 D．柱主筋与均压环焊接
5．下列关于《电气设备安装工程计价定额》中相关说法不正确的为（ ）
A．灯具、开关、插座、按钮等的预留线，其预留量的可计入工程量
B．独立的接地装置按组计算，如一台柱上变压器有一个独立的接地装置，即按一组计算
C．滑触线安装高度超过10m才可以计取超高费
D．16mm2以下截面电缆头执行压接线端子或者端子板外部接线
6．《电气设备安装工程计价定额》中，2芯铜芯电力电缆敷设应套用定额（ ）
A．单芯铜芯电缆定额乘以系数1.3
C．4芯铜芯电缆定额 B．4芯铜芯电缆定额乘以系数0.67 D．单芯铝芯电缆定额乘以系数1.3
7．某宾馆电缆敷设工程，4根YJV-3×35电缆从-1.5m标高处进入竖直通道向上敷设，在
标高20m处水平进入五楼天花板下的电缆桥架敷设，电缆桥架长度为30m，假设不考虑电缆头预留量，则套用竖直通道电缆敷设定额的分部分项工程费中的人工费是（ ）
A．1287.66元 B．1256.25元 C．3009.16元 D．3084.39元
8．下列关于电缆敷设安装及电缆头制作、安装计价定额表述不正确的是（ ）
A．铜芯电力电缆套用按同截面铝芯电力电缆定额乘以系数1.2；
B．铜芯双屏蔽电力电缆头制作、安装按计价定额同截面电缆头定额,材料费及机械费
乘以系数1.2，人工费乘以系数1.26；
C．五芯以上铝芯电力电缆头制作、安装按同电压同截面电缆头定额每增加1芯，定额
增加系数0.25；
D．单芯铜芯电力电缆头制作安装按同截面电缆头制作、安装定额乘以系数0.6。
9．根据《电气设备安装工程计价定额》，以下描述不正确的是（ ）
A．钢索配管项目中未包括钢索架设及拉紧装置制作安装、接线盒安装，发生时其工作
量另行计算；
B．路灯、投光灯、碘钨灯、氙气灯、烟囱或水塔指示灯，均已考虑了一般工程高空作
业因素及脚手架搭拆费用；
C．各种灯具的引导线，除注明者外，均已综合考虑在定额内，执行时不得换算；
D．草坪灯具定额中未包括底座，成品灯具中如未包括底座支架，按实际发生另计。
10．根据《电气设备安装工程计价定额》，以下描述不正确的是（ ）
A．干式变压器如果带有保护罩时，其定额人工和机械乘以系数1.2；
B．执行线槽配线定额时，若为二芯导线时，按相应截面定额子目基价乘以系数1.2；
四芯导线时，按相应截面定额子目基价乘以系数1.4；八芯导线时，按相应截面定额子目基价乘以系数1.8；十六芯导线时，按相应截面定额子目基价乘以系数2.6；
C．封闭式插接母线槽在竖井内安装时，人工和机械乘以系数2.0；
D．电缆在一般山地、丘陵地区敷设时，其定额人工乘以系数1.3。
11．下列安装工程有关脚手架搭拆费说法不正确的为（ ）
A．室内安装工程实际是否搭拆或搭拆数量为多少，均按定额规定系数计算；
B．脚手架搭拆费为单价措施项目费，其计算基础包括超高费中的人工费；
C．脚手架搭拆费与高层建筑增加费的计算基础应相同；
D．脚手架搭拆费中人工费占25%，材料费占75%，不再另计管理费和利润。
12．关于措施费，以下说法不正确的为（ ）
A．单价措施项目是指在现行工程量清单计算规范中有对应工程量计算规则，按人工
费、材料费、施工机具使用费、管理费和利润形式组成综合单价的措施项目；
B．单价措施费的综合单价按照各册计价定额中的规定，依据设计图纸和建设方认可
的施工方案组价；
C．在计取非夜间施工照明费时，仅是在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊
施工部位施工才可计取；
D．措施项目费分单价措施费与总价措施费，其中总价措施费的计算基础为分部分项
工程费与单价措施费之和。
13．关于管理费和利润，以下说法不正确的为（ ）
A．分部分项工程费和单价措施项目费综合单价的组成中包括管理费和利润；
B．若施工合同约定人工单价可以调整，则调整的人工差价作为税前独立费处理，不
计算管理费和利润；
C．计价定额综合单价组成中的管理费、利润是按三类工程费率列入的，若工程类别
与计价定额不一致，管理费和利润应调整；
D．超高增加费中的人工费应作为管理费和利润的计算基础。
14．关于《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，下列有关说法不正确的是（ ）
A．对于任一招标工程量清单项目，当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工
程量的综合单价应予调高；
B．因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，不管工程质量验收
是否合格，发包人不予计量；
C．发包人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，将索赔处
理结果答复承包人，如果发包人逾期未作出答复，视为承包人索赔要求已被发包人认可；
D．承包人应在收到发包人指令后的14天内向发包人提交现场签证报告，发包人应在
收到场签证报告后的7天内对报告内容进行核实，予以确认或提出修改意见。
15．某执行2013清单规范的固定单价合同的工程，承包人投标报价中材料单价为130元，
基准单价为120元，合同约定的风险幅度为5%，若施工期间材料单价为140元时，按有关规定，结算时相应的材料单价是多少元？（ ）
A．130 B．144 C．133.5 D．140
16．某工程安装与生产同时进行施工，若该工程总造价中的总人工费为M，则其中安装与
生产同时进行施工增加费中的管理费和利润分别为（ ）
A．0.39×M 0.14×M
B．0.039×M 0.014×M
C．如是二类工程，则其中管理费和利润分别为 0.043×M 0.014×M
D．以上答案均不对
17．下列哪些不属于安装工程中的单价措施项目费为（ ）
A．工程系统检测、检验
C．特殊地区施工增加 B．特殊条件下施工增加费 D．高层施工增加费
18．关于《江苏省建设工程费用定额》（2014版），下列说法不正确的为（ ）
A．24层以上建筑的水电安装工程为一类标准取费；
B．单独地下室工程，地下建筑面积在10000m2以下的水电安装按二类标准取费；
C．单独6kV电缆敷设分项工程按一类标准取费；
D．影剧院、体育馆等的工程类别，由当地工程造价管理机构根据工程实际情况予以
核定，并报上级造价管理机构备案。
19．下列关于《江苏省建设工程费用定额》（2014版）中说法正确的是（ ）
A．人工费的调整包括机械费中司机的人工费；
B．企业管理费中包括材料的第三方检测费；
C．在同一个单位工程中，给排水和通风工程的工程类别应相同；
D．市级标化的安全文明施工措施费按省级标化标准乘以0.6。
20．某工程分部分项工程费为100万元，其中材料暂估价为10万元，暂列金额为3万元，
专业工程暂估价为5万元，计日工为0.5万元，总承包服务费为1万元，该工程的其他项目费为（ ）
A．119.50万元 B．19.50万元 C．9.50万元 D．109.50万元
21．某宾馆给排水工程，工程类别按二类，局部工程量有1组DN50减压器安装，减压器
前用φ57×4的无缝钢管焊接，无缝钢管长度为25m，减压器及无缝钢管安装高度均为4m。计算1组DN50减压器安装的分部分项工程费中的管理费为（ ）
A．162.76元 B．147.96元 C．134.20元 D．147.62元
22．条件同上题，计算减压器及无缝钢管安装的分部分项工程费中的利润之和为（ ）
A．88.29元 B．117.51元 C．97.12元 D．106.83元
23．下列有关《刷油、防腐蚀、绝热工程计价定额》中的说法正确的是（ ）
A．当操作物高度距离楼地面超过±5.00m时，计取超高降效增加费；
B．高层建筑增加费按主体工程（通风空调、消防、给排水、采暖、电气等）的高层
建筑增加费相应规定计取；
C．刷油工程设备、管道以“m2”为计量单位，一般金属结构、管廊钢结构以及H型
钢制结构以“kg”为计量单位；
D．套用除锈定额时，应区分微锈、轻锈、中锈、重锈的不同，若表面呈部分氧化皮
开始破裂脱落，红锈开始发生，则套用中锈定额。
篇二：2015江苏造价员绝密复习内部资料
一、关于性；
13计价规范的特点；4性
1、 强制性。
2、 实用性。
3、 竞争性。
4、 通用性。
造价的特点；5性
3）、2000万-5000万；接到结算报
4）、5000万以上；接到结算报告和资料之日起，60天
风险包干幅度；
承包方的投标价格中包含的材料价格风险的幅度，一般风险包干幅度不应大于10% 材料费占单位工程费比例划分；
第一类主要建材；材料费占单位工程费2%-10%内
第二类主要建材；材料费占单位工程费10%以上
非主要建筑材料；材料费占单位工程费2%以下的各类材料
第一类主建材价涨或降在10%内，其差价由承包人承担或受益，超过10%的部分由发包人承担或受益。 第二类主建材价涨或降在5%内，其差价由承包人承担或受益，超过5%的部分由发包人承担或受益。 工程保险费比例；
民用建筑：占工程费千分之二至千分之四
其他建筑：占工程费千分之三至千分之六
安装工程：占工程费千分之三至千分之六
包工包料工程的预付款；
原则上预付比例不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%。
开始抵扣备料款；
工程进度达60%时，扣回的比例按每完成10%进度，扣备料款总额工程价款调整前提；
当工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，且其影响分部分项工程费超过0.1%时 质保金制度；
按5%的比例预留保证金
发包人接到申请后14内核实，如无异议，，逾期支付14内不答复，催告后又14日不答复，
缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月，在承包人提交验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。
支付进度款；
发包人应扣回的预付款与工程进度款同期结算抵扣。发包人应在批准的支付申请的14天内，向承包人按不低于计量工程款的60%，不高于90%范围支付进度款
暂列金额建筑面积计算规则；
当净高超过2.1M部分的水平面积与标准层建筑面积相比达到50%以上时可以计算层数。
底层车库超过2.2m时，可以计算层数。
其地下室建筑面积在10000m2以下的，按建筑工程二类标准取费，在10000m2以上的，按建筑工程一类标准取费。
三、关于定额
定额的分类
按范围分类：（3定额2指标）
1、施工定额；反映企业的施工水平，施工定额是企业定额。
2、预算定额；是规定消耗在合格质量单位工程基本构成要素上的人工、材料、机械台班的数量标准，是计算价格基础。
3、概算定额；概算定额是在相应预算定额的基础上，根据有代表性的设计图纸和有关资料，经过适当“综合、扩大以及合并“而成的，介于预算定额和概算指标之间的一种定额。
4、概算指标；比概算定额综合、扩大性更强的定额指标。以每100m2、1000m3、每万元为单位。
5、投资估算指标
四、关于算、价；
工程造价的编制与确定（3算2价）
1、 投资估算；按照现行项目建议书和可行性研究报告编制深度和审批要求，其中投资估算
一经批准，在一般情况下不得随意突破
2、 设计概算；指标）
3、 施工图预算；及各种费用定额等有关资料进
4、 招标控制价；是招标人对招标工程“最高限价；
5、 投标报价
五、关于几项关键数字；
1、工程造价咨询企业业务范围；
乙级企业可以从事5000万元以下各类建设项目造价
2、造价员从业资格制度
中级：5000万
初级：1500万元以下3、结算款支付期限
发包人在收到申请后15天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。
4、签订承发包合同
30同
7日内，将合同副本报送工程所在地建设行政5、评标委组成
评标委由招标人和有关技术、经济的专家组成，成员为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的三分之二。 招标控制价公布的时间；
招标控制价应当在递交投标文件截止日10天前发给投标人。
招标控制价处理；
1、投标人对招标人公布的招标控制价有异议时，应当在开标7日前向招标人书面提出。
2、经核实确有错误的，招标人应调整招标控制价，在开标5日前通知所有投标人。
3、投标人对招标人公布的核实结果仍有异议的，应当在开标3日前向工程所在地招投标监管机构提交书面投诉。
4、复核只进行一次。复核确认招标控制价误差范围在±2%以内（含±2%）的，原招标控制
价有效。复核费用由投诉人承担。
5、误差范围在±2%以外的，招标控制价应以复核确认的为准，复核费用由原招标控制价编制单位承担。
6、招标价调整系数范围的发布可采用定期或不定期发布的方式，宜采用发布期前三个月内的中标工程。
价款调整期限；
投标截止日前28天，非投标工程以合同签订前28天。
调整4因素：法规政策，造价站公布，一周内停水电气8小时，约定其他因素
3) 成本加酬金合同；实际成本+约定方式支付酬金
按计价方式划分合同4形式：
1) 固定总价合同：一般适用于合同工期较短且工程合同总价较低的项目。
特点：承包方承担全部风险，报价较高，施工图预算+包干系数属此类。
2) 调值总价合同：一般适用于工期较长的项目。
特点：建设单位承担通货膨胀风险，承包方风险小。
3) 单价合同：适用于工程项目内容和设计不能十分确定，或是工程量可能出入较大时。
07单
特点：鼓励承包方提高工效和利润，降低成本。建设单位可减少意外开支。
单价三种形式；（1）估算工程量（2）纯单价（3）单价包干与包干混合式
4) 成本加酬金合同；适用于两种情况：
一是工程内容及其技术经济指标尚未完全确定，投标报价的依据尚不充分的情况下，建设单位因工期紧迫，必须发包；
二是建设单位与承包方之间具有高度的信任，承包方在某些方面具有独特的技术、特长和经验。
四种形式；(1) 成本+固定百分比酬金（2）成本+固定酬金（34）最高限额成本+固定最大酬金
七、法院支持或不予支持
法院应予支持情形；19种
1、具有下列情形之一，当事人要求确认建设工程施工合同无效的人民法院应予支持：
（借用资质）
）
（五）中标合同约定的工程价款低于成本价的； （低于成本）
2人民法院应予支持。
3价款低于成本价而导致合同无效，发包人要求参照合同约定的价款结算的，人民法院应予支持。
4、因设计变更导致工程量变化或质量人民法院应予支持。
5人民法院应予支持。
6、由国家财政投资的建设工程，当事人未在合同中约定以国家财政部门或国家审计部门的审核、承包人要求按照合同约定结算工程价款的，人民法院应予支持。
7、承包人按合同要求发包人支付工程款，发包人要求对已经对施工人员支付的部分进行抵扣，人民法院应予支持。
8、发包人在约定的审核结算期届满后，又以竣工结算文件不完整为由拒绝结算，承包人要求审核结算期届满之日后利息，人民法院应予支持。
9、项目部或项目经理以承包人名义订立合同，债权人要求承包人承担民事责任的，人民法院应予支持。
10、工人以发包人为被告要求支付工程款，法院应追加转包人或者违法分包人为被告参加诉
篇三：2015江苏省造价员考试历年真题及答案考资料
1、以下对工程造价含义的理解，正确的是( )。
A、工程造价意味着在投资活动中所支付的全部费用形成了固定资产
B、工程造价的直意就是工程的建造价格
C、投资者与承包商的管理目标总是一致的
D、通常把工程造价的第二种含义理解为建设安装工程价格
2、工程造价( )特征是一个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过 程。
A、单件性计价
B、多次性计价
C、方法多样性
D、组合性计价
3、建筑安装工程费用构成中的税金由( )
A 营业税、城乡维护建设税、教育费附加、水利建设专项基金
B 营业税、城乡维护建设税、教学费附加、水利水电专项基金
C 发票税、城建税、教学税、所得税、个人所得税
D 营业税、企业所得税、个人所得税、土地房产税
4、建设项目的实际造价( )。
A、中标价
B、承包合同价
C、竣工决算价
D、竣工结算价
5、工程造价形成过程中，受( )的支配。
A、价值规律
B、经营管理规律
C、纸币流通规律
D、供求规律
E、社会发展规律
6、工程造价形成过程中，受( )的支配。
A、价值规律
B、经营管理规律
C、纸币流通规律
D、供求规律
E、社会发展规律
7、控制工程造价最有效的手段是( )。
A、精打细算
B、强化设计
C、技术与经济相结合
D、推行招投标
8、建筑安装工程费用构成中的税金由( )
A 营业税、城乡维护建设税、教育费附加、水利建设专项基金
B 营业税、城乡维护建设税、教学费附加、水利水电专项基金
C 发票税、城建税、教学税、所得税、个人所得税
D 营业税、企业所得税、个人所得税、土地房产税
9、在进口设备类别中，下列( )交货类别卖方承担风险较大，在国际贸易
中卖方一般不愿采用。
A、卖方在进口国的港口或内地交货
B、卖方在出口国装运港交货
C、卖方在出口国内陆的某个地点交货
D、以上都不正确
10、工程建设全过程各个阶段工程造价控制的基本方法：( )
A 可行性研究、限额设计、价值工程、招标投标、合同管理
B 估算大于概算、概算大于予算、予算大于决算、防止“三超”
C 决策科学化、设计现代化、予算限额化、结算准确合理化
D 合同管理、索赔管理、支付管理、结算管理
11、工程造价具有( )。
A、分配职能
B;控制职能
C、评价职能
D。预测职能
E、调控职能
12、建筑安装工程费用构成为( )
A 直接费、间接费、利税、规费
B 工料机、措施费、规费、利润
C 直接费、间接费、利润、税金
D 工料机、技术措施费、规费、利润
13、工程造价具有( )职能。
A、分配
B、控制
C、计算
D、预测
E、调控
14、在进口设备类别中，下列( )交货类别卖方承担风险较大，在国际贸易 中卖方一般不愿采用。
A、卖方在进口国的港口或内地交货
B、卖方在出口国装运港交货
C、卖方在出口国内陆的某个地点交货
D、以上都不正确
15、以下是提高价值的途径
A 提高功能、降低成本
B 功能不变、成本下降
C 功能略降、成本大降
D 成本略增、功能大增
E 成本不变，提高功能
16、工程造计的层次性包括( )。
A、建设项目总造价
B、土建工程及安装工程造价
C、单项工程造价
D、分部分项工程造价
E、单位工程造价
17、建筑安装工程费用构成为( )
A 直接费、间接费、利税、规费
B 工料机、措施费、规费、利润
C 直接费、间接费、利润、税金
D 工料机、技术措施费、规费、利润
18、建设工程造价涉及到国民经济各部门、各行业，作用重大，主要有
A 建设工程造价是项目决策的依据
B 建设工程造价是筹集建设资金的依据
C 建设工程造价是总分包的依据
D 建设工程造价是计算材料用量的依据
E 建设工程造价是评价投资效果的重要指标
19、建筑安装工程费用构成中的税金由( )
A 营业税、城乡维护建设税、教育费附加、水利建设专项基金
B 营业税、城乡维护建设税、教学费附加、水利水电专项基金
C 发票税、城建税、教学税、所得税、个人所得税
D 营业税、企业所得税、个人所得税、土地房产税
20、工程造价具有( )职能。
A、分配
B、控制
C、计算
D、预测
E、调控
21、某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100 万m3，合同约定：
工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款;土方工程为全费用单 价，每立方米10 元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单 价，每立方米为9 元。当某月施工单位完成土方工程量25 万m3，截止该月 累计完成的工程量为120 万m3，该月应结工程款为( )万元。
A. 240
B. 237.5
C. 228
D. 213
22、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其 他费用和()。
A、预备费
B、基本预备费
C、涨价预备费
D、未明确项目准备金
23、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：( )
A 预计职能
B 决定职能
C 调整职能
D 评价职能
24、相对于总项目的投资而言，在实施过程中的各单项工程投资偏差属于( )
B.相对偏差
C.累计偏差
D.局部偏差
25、建设工程造价涉及到国民经济各部门、各行业，作用重大，主要有
A 建设工程造价是项目决策的依据
B 建设工程造价是筹集建设资金的依据
C 建设工程造价是总分包的依据
D 建设工程造价是计算材料用量的依据
E 建设工程造价是评价投资效果的重要指标
26、以下对工程造价含义的理解，正确的是( )。
A、工程造价意味着在投资活动中所支付的全部费用形成了固定资产
B、工程造价的直意就是工程的建造价格
C、投资者与承包商的管理目标总是一致的
D、通常把工程造价的第二种含义理解为建设安装工程价格
27、下列不属于工程造价职能的是：( )。
A、预测职能
B、控制职能
C、评价职能
D、核算职能
28、某项目建设期内每年年初贷款分别为300 万元、400 万元和500 万 元，年利率10%。若在运营期第5 年末一次性偿还贷款，则应偿还的本利和 为( )万元。
A、1576.63
B、1734.29
C、2098.49
D、2308.34
29、建筑安装工程费用构成为( )
A 直接费、间接费、利税、规费
B 工料机、措施费、规费、利润
C 直接费、间接费、利润、税金
D 工料机、技术措施费、规费、利润
30、现金流量图作法有
A 以水平线表示时间标度
B 箭头表示现金流动的方向
C 箭头向下表示现金流入
D 箭头向上表示现金流出
E 现金流量图与分析的角度有关
31、某人预计5 年后需一笔10 万元资金，现在市场上正在发售期限为5 年的电力建设债券，年利率10%，一年计息两次，则他现在该购买( )元建设 债券，才能保证5 年后获得10 万元资金。
A、62100
B、61390
C、66666
32、有效控制造价应体现以下原则
A 以施工阶段为重点的建设全过程造价控制
B 以设计阶段为重点的建设全过程造价控制
C 技术与经济相结合是控制工程造价有效的手段
D 主动控制，以取得令人满意的结果
E 办理竣工结算，顺利收到工程尾款
33、工程建设全过程各个阶段工程造价控制的基本方法：( )
A 可行性研究、限额设计、价值工程、招标投标、合同管理
B 估算大于概算、概算大于予算、予算大于决算、防止“三超”
C 决策科学化、设计现代化、予算限额化、结算准确合理化
D 合同管理、索赔管理、支付管理、结算管理
34、充分发挥工程价格作用的主要障碍是( )。
A、工程造价信息的封闭
B、投资主体责任制尚未完全形成
C、传统的观念和旧的体制束缚
D、工程造价与流通领域的价格联系被割断